- 2021-04-14 发布 |
- 37.5 KB |
- 5页
申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
文档介绍
2020简易工程承包合同范本
简易工程承包合同范本 简易工程承包合同范本(一) 建设单位(甲方):_______________ 承包单位(乙方):_______________ 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,甲乙双方本着平等协商、诚实守信的原则,签订本合同,共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称:________________ 2、工程地点:_______________ 3、工程内容:_______________ 二、工期要求 本工程施工工期____日,因设计变更、恶劣天气或其他不可抗拒因素影响,经双方协商一致,工期可相应顺延。工期无故延迟一天,扣工程款总额的____‰。 三、承包方式 本工程采用包清工的方式进行承包,所有工程原材料及施工辅助材料由建设单位提供。 本工程不得转承包。 四、合同价款 本工程合同施工费____万(____________)元整。如有设计变更或工程量增减,以实际发生工程量参照承包方报价进行调整。 五、工程质量及验收 1、工程质量标准:合格 2、施工单位确保按设计图纸施工,建设单位确保原材料质量。 3、隐蔽工程及单项工程竣工后,施工单位应立即提交验收通知,有建设单位进行工程质量验收。 六、双方主要责任 (一)甲方 1、及时提供详细的施工图纸。 2、及时供应原材料并保证质量。 3、派驻工地代表,对工程用料、质量、进度进行监督检查,协调现场发生的各类事宜。 4、按合同约定支付工程款,承担因拖欠工程款所造成的一切后果。 (二)乙方 1、施工界区内的用水、电线路架设。 2、严格按照设计图纸进行施工,确保工程质量和进度。 3、积极配合甲方,协调解决现场发生的各类事宜。 5 4、文明施工,工具材料摆放整齐,保证材料合理使用。造成原材料浪费,应按价赔偿。 5、严格按照安全生产操作规程施工。如因违章操作发生工伤事故,自行负责,甲方不承担任何责任。 6、按照建筑工程施工要求,提供施工日志,出具国家正式税务发票,并配合甲方做好验收工作。具体事宜由双方根据实际情况协商。 七、工程款支付 完成全部合同内容,付至合同价款的___%。其他___%作为质量保证金,竣工之日起一年后不计息付清。 八、违约责任 双方发生争议,应协商解决。如协商不成,可向_________人民法院提起诉讼。 九、附则 本合同一式两份,双方代表签字盖章后生效。 甲方:_______________联系电话:_______________ 乙方:_______________联系电话:_______________ 日期:______年____月____日______年____月____日 简易工程承包合同范本(二) 发包人:_______________(简称甲方) 承包人:_______________(简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称:_______________ 2、工程地点:_______________ 3、工程范围:_______________ 4、承包方式:_______________ 二、合同工期 1、开工日期:_________年______月______日,竣工日期_________年______月______日,合同工期总天数___天(以实际进场施工之日算起); 三、质量标准 工程质量标准:合格、按照《xxx施工质量验收规范》验收。 四、合同价款 总计合同金额_______________(大写)(人民币),小写_______________¥。 五,付款方式 付款方式:本工程进场完成__ 5 %工作后__天内,发包人向承包人支付__%工程费用;本工程进场完成__%工作后__天内,发包人向承包人支付__%工程费用;本工程竣工验收后__天付清余下的工程费用(除工程保修押金)。工程价款通过银行转(汇)入对方帐户(以本合同注明帐号为准)。所有款项支付须先开发票后支付。 六、施工准备 1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化,完成后由发包人提交给设计院,承包人协同参与技术交底以便图纸通过。 2、发包人应在施工前做好三通一平工作,提供基准测量点和水、电接入点; 七、安全责任 1、甲方指导乙方组织实施,检查乙方施工安全设施。 2、乙方应指派专人负责安全,施工现场应有安全标示和安全设施。 3、乙方在施工过程中出现责任事故,乙方负全部责任,甲方概不负法律和经济责任。 八、工程竣工验收及保修 1、承包人在工程竣工前三日内,应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收,如发包人不能按期参加验收,须提前通知承包人,并与承包人另行商定验收日期,但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收,其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担; 2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议,但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的,视为验收合格; 3、竣工工程经验收合格之日,办理工程移交,从验收之日起三日内移交完毕,如发包人不按期接管,致使工程发生损失,应由发包人承担; 4、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,可作减项竣工,并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续; 5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修,保修期限届满后,承包人提供终身优惠服务。 6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工,按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品,并对其负责。由于承包人施工质量不合格,承包人应负责无偿给予修缮,使其达到质量合格。若承包人无力补充完善,需委托其他单位时,承包人应承担全部工程费用。 九、现场代表 发包人现场代表_____,承包人现场代表____,双方代表的权利义务按本合同约定,解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。 5 十、违约责任 因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时,承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外,应根据实际损失向发包人支付赔偿金。 一方违约时,除前面条款另有约定外,违约方支付违约金___万元。本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。 本合同履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按下列第种方式解决: (一)提交仲裁委员会仲裁。 (二)依法向人民法院起诉。 本合同以双方签字盖章后生效,一式贰份,发包人与承包人各执壹份。 发包人:_____________联系方式:_______________ 承包人:_____________联系方式:_______________ 日期:______年___月___日______年___月___日 简易工程承包合同范本(三) 发包方:________________联系方式:_______________ 承包方:________________联系方式:_______________ 为了保证________施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工项目协商一致,订立本合同。 工程名称:___________________ 建筑面积(工程形式)____________ 施工地点:____________________ 一、工期: 1、开工:________年__月__日; 2、竣工:________年__月__日; 3、合同工期总共历时____天。 承包形式:________________ 工程质量标准:________________ 工程价款:共计人民币___元。 二、付款方式: 本合同生效后支付合同款项的__%,计____元;工程竣工且验收合格后,支付工程价款的__%,计____元;质保金___元,质保期满后支付。 质保期:____年。 三、双方的责任义务 5 1、发包方的责任义务 ①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源,满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷; ②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;2、承包方的责任义务 ①按发包方要求及图纸要求进行施工;②如期完成施工任务; ③接受发包方的技术指导和质量标准要求;④负责发包方提供料物及设备的保护; ⑤教育施工人员爱护甲方的材物,不得偷窃和损坏;⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用; 四、其他 1、本合同自双方签字盖章后生效,有效期至保修期满。 2、本合同未尽事宜,可由双方协商解决并签署书面补充协议,补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果,提交山东曹县人民法院提起诉讼。 3、合同附件为本合同条款的组成部分,本合同连同附件一式贰份,双方各执壹份,具有同等效力。 发包方:_______________承包方:_______________ 委托代理人:___________委托代理人:_______________ 日期:______年___月___日______年___月___日 5查看更多