工程劳务合同范本2篇

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

工程劳务合同范本2篇

工程劳务合同范本2篇 合同法对技术合同的主要条款做了示范性规定,包括项目名称、标的、履行、保密、风险责任、成果以及收益分配、验收、价款、违约责任、争议解决方法和专门术语的解释等条款。今天想要和大家分享的是:;具体内容如下,希望能对打击有所帮助!‎ ‎  工程劳务合同范本一 ‎  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。‎ ‎  第一条 工程概况及承包工作内容 ‎  第二条 作业人员 ‎  第三条 合同工期 ‎  开工日期_____年____月_____日,完工日期_____年____月_____日,工期为______天。‎ ‎  第四条 合同价款 ‎  4·1合同价款为:_________元(人民币)?大 写:_________元?‎ ‎  4·2合同价款的确定原则(在确认的方式前划"√"):‎ ‎  经过招投标确定或虽未经招投标程序,由承、发包双方协商一致,确认:‎ ‎  ( )4·2·1本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款不再调整。‎ ‎  ( )4·2·2以( )年施工预算或( )年施工概算定额为依据:  ?‎ ‎  ( )4·2·3定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日;(以实际发生,书面签证资料为准)‎ ‎  第五条 合同价款的结算和支付 ‎  5·1 结算、决算资料:‎ ‎  5·1·1发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单,承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。‎ ‎  5·1·2承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令,安排作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。‎ ‎  5·1·3有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。‎ ‎  5·2合同价款的结算和决算:‎ ‎  5·2·1发包人应于每月____日对承包人完成的工程量给予核实、 确认并共同履行书面结算手续。‎ ‎  5·2·2工程交工后28日内,承包人向发包人递交完整的决算资料,发包人在收到决算资料后28日内进行核实,给予确认并办理分包工程决算手续。‎ ‎  5·3合同价款的支付:‎ ‎  5·3·1合同价款分期支付:在_____年______月______日付款_______元,在______年_______月_______日付款_______元。‎ ‎  第六条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理 ‎  6·1安全施工:发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。‎ ‎  6·2重大伤亡及其他安全事故处理:‎ ‎  6·2·1发生重大伤亡及其他安全事故,承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须作出书面记录或拍照。‎ ‎  6·2·2按照有关规定,发包人承包人应分清责任,由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。‎ ‎  第七条 工程质量、验收与保修 ‎  7·1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致,承包人应在取得发包人书面认可后,以质量要求较高者为施工依据。‎ ‎  7·2承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误,须立即向发包人提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的,由发包人予以经济补偿,因承包人原因造成窝工的,工期不顺延,发生的费用由承包人承担。‎ ‎  7·3分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续,逾期未办理验收,发包人又交后序施工的或投入使用的,视为符合合同要求,工程交工。‎ ‎  第八条 工期延误 ‎  8·1对于以下原因造成完工日期推迟的,经发包人施工代表确认,工期相应顺延。‎ ‎  8·2承包人应在上述情况发生后7日内,就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告,发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的,视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见,视为其承认此事实。‎ ‎  8·3 非因上述原因造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的,双方约定:‎ ‎  第九条 文明施工 ‎  9·1发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”,加强科学管理,坚持文明施工。‎ ‎  9·2发包人应向承包人提供符合标准的施工条件,如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的,由发包人按照标准予以补偿。‎ ‎  第十条 材料机具供应 ‎  10·1由承包人自备的工具须其自带入现场,由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场(400米内)。‎ ‎  10·2承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具要与发包人共同清点,履行书面领、还手续,对借用的发包人的机具,要严格按操作规程使用,加强维修保养。‎ ‎  第十一条 发包人的权利及义务 ‎  11·1负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场,负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。‎ ‎  11·2 负责于_______年_______月_______日提供施工图纸_______套,提供必要技术资料和办理施工洽商。‎ ‎  11·3负责组织施工检查、验收,监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务。‎ ‎  11·4负责解决施工中存在或发生的技术问题。‎ ‎  第十二条 承包人的权利和义务 ‎  12·1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证人员的政治素质、身体素质和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过60周岁。‎ ‎  12·2 承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码),作为本合同附件。‎ ‎  12·3在施工生产过程中,承包人必须保证人员相对稳定,不能随意变更备案人员,人员变动率小于___ %,服从发包人的统筹安排,统一调动。‎ ‎  12·4当发包人因故不能保证连续生产时,承包人在不影响发包人生产任务的前提下,可将队伍进行临时调整,对所调整人员应向发包人出具书面通知,并办理变更手续。‎ ‎  第十三条 违约责任 ‎  13·1发包人违约责任 ‎  13·1·1由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商,方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时,双方协商后可提前终止合同。‎ ‎  13·1·2由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由发包人承担。‎ ‎  13·1·3发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的,承包人可向发包人发出要求付款通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款,双方又未达成延期付款协议,承包人有权书面告知发包人理由,撤走其人员,并依法追索拖欠款及损失赔偿费。‎ ‎  13·2承包人违约责任 ‎  13·2·1因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时,发包人可以终止合同,并要求承包人在_______日内退出施工现场,承包人应当退出施工现场,但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内,与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。‎ ‎  13·2·2承包人未按发包人选定的施工队伍进场,发包人有权要求承包人进行更换、调整,承包人无法调整时,发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负),并书面通知承包人,直至终止合同。‎ ‎  13·2·3因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人承担。‎ ‎  第十四条 合同争议的解决 ‎  在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的,可约定以下方式解决争议(在选定的方式前划 “√”):‎ ‎  1、向北京仲裁委员会申请仲裁。‎ ‎  2、向 ___________人民法院起诉。‎ ‎  第十五条 合同的生效与终止 ‎  本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明,委托代理人应出示委托证明。‎ ‎  本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后,即宣告终止。‎ ‎  第十六条 ‎  本合同正本一式三份,具有同等法律效力,双方各执一份,备案留存一份,副本____份。‎ ‎  工程劳务合同范本二 ‎  工程承包人(施工总承包人或专业工程承(分)包人):‎ ‎  劳务分包人:‎ ‎  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于 (以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。‎ ‎  1、劳务分包人资质情况 ‎  资质证书号码:‎ ‎  发证机关:‎ ‎  资质专业及等级:‎ ‎  复审时间及有效期:‎ ‎  2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 ‎  工程名称:‎ ‎  工程地点:‎ ‎  分包范围:‎ ‎  提供分包劳务内容:‎ ‎  3、分包工作期限 ‎  开始工作日期:  年  月  日,结束工作日期:  年  月  日总日历工作天数为:  天 ‎  4、质量标准 ‎  工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定 等级。‎ ‎  5、合同文件及解释顺序 ‎  组成本合同的文件及优先解释顺序如下:‎ ‎  (1)本合同;‎ ‎  (2)本合同附件;‎ ‎  (3)本工程施工总承包合同;‎ ‎  (4)本工程施工专业承(分)包合同。‎ ‎  6、标准规范 ‎  除本工程总(分)包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下:‎ ‎  (1)‎ ‎  (2)‎ ‎  7、总(分)包合同 ‎  7.1 工程承包人应提供总(分)包合同(有关承包工程的价格细节除外),供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时,工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格细节除外)的副本或复印件。‎ ‎  7.2 劳务分包人应全面了解总(分)包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。‎ ‎  8、图纸 ‎  8.1 工程承包人应在劳务分包工作开工天前,向劳务分包人提供图纸  套,以及与本合同工作有关的标准图  套。‎ ‎  8.2                     。‎ ‎  9、项目经理 ‎  9.1 工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为       ,职务:        ,职称:     。‎ ‎  9.2 劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为      ,职务:       ,职称:     。‎ ‎  10、工程承包人义务 ‎  10.1 组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总(分)包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责;‎ ‎  10.2  除非本合同另有约定,工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用:‎ ‎  (1)在  年 月 日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地,具备开工条件的施工场地交付要求为:            。‎ ‎  (2)在  年 月 日前完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路,并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求;‎ ‎  (3)在  年 月 日前向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料;‎ ‎  (4)在  年 月 日前完成办理下列工作手续(包括各种证件、批件、规费,但涉及劳务分包人自身的手续除外):                   ;‎ ‎  (5)在  年 月 日前向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置,其交验要求与保护责任为:                       ;‎ ‎  (6)在  年 月 日前向劳务分包人提供下列生产、生活临时设施:        ,其交验要求与保护责任为:                        ;‎ ‎  10.3 负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工,计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收;‎ ‎  10.4 负责工程测量定位、沉降观测、技术交底,组织图纸会审,统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收;‎ ‎  10.5 统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地;‎ ‎  10.6 按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要;‎ ‎  10.7 按本合同约定,向劳务分包人支付劳动报酬;‎ ‎  10.8 负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。‎ ‎  11、劳务分包人义务 ‎  11.1 对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经工程承包人授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;‎ ‎  11.2 劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求,每月底前天提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经工程承包人批准后严格实施;‎ ‎  11.3 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;‎ ‎  11.4 自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查;接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局;‎ ‎  11.5 按工程承包人统一规划堆放材料、机具,按工程承包人标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作;‎ ‎  11.6 按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合工程承包人办理交工验收;‎ ‎  11.7 做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因劳务分包人责任发生损坏,劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;‎ ‎  11.8 妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施;‎ ‎  11.9 劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。‎ ‎  11.10 除非本合同另有约定,劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责,劳务分包人应承担并履行总(分)包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。‎ ‎  12、安全施工与检查 ‎  12.1 劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由劳务分包人承担。‎ ‎  12.2 工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。因工程承包人原因导致的安全事故,由工程承包人承担相应责任及发生的费用。‎ ‎  13、安全防护 ‎  13.1 劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施,经工程承包人认可后实施,防护措施费用由工程承包人承担。‎ ‎  13.2 实施爆破作业,在放射、毒害性环境中工作(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,劳务分包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人,并提出相应的安全防护措施,经工程承包人认可后实施,由工程承包人承担安全防护措施费用。‎ ‎  13.3 劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带及其他保护用品),由劳务分包人提供使用计划,经工程承包人批准后,由工程承包人负责供应。‎ ‎  14、事故处理 ‎  14.1 发生重大伤亡及其他安全事故,劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人,同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。‎ ‎  14.2 劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时,应按相关规定处理。‎
查看更多

相关文章

您可能关注的文档