2020年最新建筑工程施工合同模板

2020年最新建筑工程施工合同模板

word 精品文档 版面已排好，下载后可直接使用 合同编号： 建筑工程施工合同模板 甲 方：_____________________ 乙 方：_____________________ 签订地点： _____________________ 签订日期： _____________________ word 精品文档 版面已排好，下载后可直接使用 发包人： 承包人： 依照《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵 循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照 执行。 一、工程概况 1、工程名称： ; 2、工程地点： ; 3、工程范围： ;( 详见施工图纸内容 ); 4、承包方式： _ 。 5、材料及工艺补充说明 ( 详见施工图纸内容 ) 。 二、合同工期及工期延误 1、开工日期： 年 月 日 ，竣工日期 年 月 日 ，合同工期总天数 天 ( 以 实际进场施工之日算起 ); 2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付 合同价款万分之 _ _的违约金，算至验收合格之日 ; 3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延： a 发包人未能按约定提供 (或确认 ) 施工图纸及开工条件 ; b 发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款 ; c 发包人代表 ( 或监理工程师 ) 未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行 ; d 设计变更或工程量增加 ; e 非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 小时 ; f 不可抗力 ; g 其他非因承包人原因造成停工累计超过 小时。 4、承包人在以上情况发生后 日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表 ( 或监理 工程师 ) 提出报告 ; 发包人代表 ( 或监理工程师 ) 在收到报告后 日内予以确认， 逾期不予确 认提出修改意见，视为同意顺延工期。 三、质量标准 工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。 四、合同价款 总计合同金额 (大写 )( 人民币 ) ，小写￥ 。 五、工程款结算及支付 1、主钢构进场之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的 进度款 ; 2、纲结构主体完工之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的 进度款 ; 3、工程全部完工之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的 进度款 ; 承包人向发包人开具工程合同总价款 的银行保函作为保修金，发包人于壹年 内返还承包人 ; 六、施工准备 1、承包人在合同签定后 日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给 设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。 2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，提供基准测量点，免费提供施工用水、 电 ; word 精品文档 版面已排好，下载后可直接使用 3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系 ; 4、承包人于接到审查合格图纸 日内完成主构件的加工并运抵工地现场 5、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工，并提供主要钢材，彩板的质量 保证书 ; 七、安全施工与检查 1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时 接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患 ; 2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育， ; 发包人不得要求承包人违反安 全管理规定进行施工， 因发包人原因导致的安全事故， 由发包人承担相应责任及发生的费用 ; 3、如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政 府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用 ; 4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。 八、工程竣工验收及保修 1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发 包人不能按期参加验收， 须提前通知承包人， 并与承包人另行商定验收日期， 但发包人必须 承认承包人的竣工时间 ; 发包人推迟验收， 其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担 ; 2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前 使用的，视为验收合格 ; 3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包 人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担 ; 4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按 期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续 ; 5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后， 承包人提供终身优惠服务。 九、现场代表 发包人现场代表 _____，承包人现场代表 _ _，双方代表的权利义务按本合同约定，解决 工程中所遇问题的协商、 及决策意见的签证、 处理 ; 如一方换人时应提前三天书面通知对方。 十、违约责任 一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金 万元。 十一、争议解决 双方约定， 在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商， 协商不成，任何一方应向 人民法院起诉。 十二、附则 本合同未尽事宜， 双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款， 作为本合同之附件， 与本合同具有同等效力 ; 本合同以双方签字盖章后生效，一式四份，发包人与承包人各执二 份，具有同等法律效力。 组成本合同的文件包括： 1、本合同 2、标准、规范及有关技术文件 3、图纸 4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件 合同订立时间： ___年 ___月___日 合同订立地点： ____________________ 本合同共 _ 页 word 精品文档 版面已排好，下载后可直接使用 发包人： _________ 承包人： 住所： __________ 住所： 法定代表人： _______ 法定代表人： 电话： __________ 电话： 传真： __________ 传真： 开户银行： ________ 开户银行： 账 号： _________ 账 号： 邮政编码： ________ 邮政编码：