简易工程承包合同范本

简易工程承包合同范本

简易工程承包合同范本 简易工程承包合同范本(一)‎ 建设单位(甲方)：_______________‎ 承包单位(乙方)：_______________‎ 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，甲乙双方本着平等协商、诚实守信的原则，签订本合同，共同遵守。‎ 一、工程概况 ‎1、工程名称：________________‎ ‎2、工程地点：_______________‎ ‎3、工程内容：_______________‎ 二、工期要求 本工程施工工期____日，因设计变更、恶劣天气或其他不可抗拒因素影响，经双方协商一致，工期可相应顺延。工期无故延迟一天，扣工程款总额的____‰。‎ 三、承包方式 本工程采用包清工的方式进行承包，所有工程原材料及施工辅助材料由建设单位提供。‎ 本工程不得转承包。‎ 四、合同价款 9 / 9 ‎ 本工程合同施工费____万(____________)元整。如有设计变更或工程量增减，以实际发生工程量参照承包方报价进行调整。‎ 五、工程质量及验收 ‎1、工程质量标准：合格 ‎2、施工单位确保按设计图纸施工，建设单位确保原材料质量。‎ ‎3、隐蔽工程及单项工程竣工后，施工单位应立即提交验收通知，有建设单位进行工程质量验收。‎ 六、双方主要责任 ‎(一)甲方 ‎1、及时提供详细的施工图纸。‎ ‎2、及时供应原材料并保证质量。‎ ‎3、派驻工地代表，对工程用料、质量、进度进行监督检查，协调现场发生的各类事宜。‎ ‎4、按合同约定支付工程款，承担因拖欠工程款所造成的一切后果。‎ ‎(二)乙方 ‎1、施工界区内的用水、电线路架设。‎ ‎2、严格按照设计图纸进行施工，确保工程质量和进度。‎ ‎3、积极配合甲方，协调解决现场发生的各类事宜。‎ ‎4‎ 9 / 9 ‎ ‎、文明施工，工具材料摆放整齐，保证材料合理使用。造成原材料浪费，应按价赔偿。‎ ‎5、严格按照安全生产操作规程施工。如因违章操作发生工伤事故，自行负责，甲方不承担任何责任。‎ ‎6、按照建筑工程施工要求，提供施工日志，出具国家正式税务发票，并配合甲方做好验收工作。具体事宜由双方根据实际情况协商。‎ 七、工程款支付 完成全部合同内容，付至合同价款的___%。其他___%作为质量保证金，竣工之日起一年后不计息付清。‎ 八、违约责任 双方发生争议，应协商解决。如协商不成，可向_________人民法院提起诉讼。‎ 九、附则 本合同一式两份，双方代表签字盖章后生效。‎ 甲方：_______________联系电话：_______________‎ 乙方：_______________联系电话：_______________‎ 日期：______年____月____日______年____月____日 简易工程承包合同范本(二)‎ 发包人：_______________(简称甲方)‎ 承包人：_______________(简称乙方)‎ 9 / 9 ‎ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。‎ 一、工程概况 ‎1、工程名称：_______________‎ ‎2、工程地点：_______________‎ ‎3、工程范围：_______________‎ ‎4、承包方式：_______________‎ 二、合同工期 ‎1、开工日期：_________年______月______日，竣工日期_________年______月______日，合同工期总天数___天(以实际进场施工之日算起);‎ 三、质量标准 工程质量标准：合格、按照《xxx施工质量验收规范》验收。‎ 四、合同价款 总计合同金额_______________(大写)(人民币)，小写_______________￥。‎ 五，付款方式 付款方式：本工程进场完成__%工作后__天内，发包人向承包人支付__%工程费用;本工程进场完成__%工作后__‎ 9 / 9 ‎ 天内，发包人向承包人支付__%工程费用;本工程竣工验收后__天付清余下的工程费用(除工程保修押金)。工程价款通过银行转(汇)入对方帐户(以本合同注明帐号为准)。所有款项支付须先开发票后支付。‎ 六、施工准备 ‎1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。‎ ‎2、发包人应在施工前做好三通一平工作，提供基准测量点和水、电接入点;‎ 七、安全责任 ‎1、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工安全设施。‎ ‎2、乙方应指派专人负责安全，施工现场应有安全标示和安全设施。‎ ‎3、乙方在施工过程中出现责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负法律和经济责任。‎ 八、工程竣工验收及保修 ‎1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;‎ 9 / 9 ‎ ‎2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格;‎ ‎3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担;‎ ‎4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;‎ ‎5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。‎ ‎6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工，按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品，并对其负责。由于承包人施工质量不合格，承包人应负责无偿给予修缮，使其达到质量合格。若承包人无力补充完善，需委托其他单位时，承包人应承担全部工程费用。‎ 九、现场代表 发包人现场代表_____，承包人现场代表____，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。‎ 十、违约责任 9 / 9 ‎ 因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，应根据实际损失向发包人支付赔偿金。‎ 一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金___万元。本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。‎ 本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第种方式解决：‎ ‎(一)提交仲裁委员会仲裁。‎ ‎(二)依法向人民法院起诉。‎ 本合同以双方签字盖章后生效，一式贰份，发包人与承包人各执壹份。‎ 发包人：_____________联系方式：_______________‎ 承包人：_____________联系方式：_______________‎ 日期：______年___月___日______年___月___日 简易工程承包合同范本(三)‎ 发包方：________________联系方式：_______________‎ 承包方：________________联系方式：_______________‎ 为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同 9 / 9 ‎ 法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。‎ 工程名称：___________________‎ 建筑面积(工程形式)____________‎ 施工地点：____________________‎ 一、工期：‎ ‎1、开工：________年__月__日;‎ ‎2、竣工：________年__月__日;‎ ‎3、合同工期总共历时____天。‎ 承包形式：________________‎ 工程质量标准：________________‎ 工程价款：共计人民币___元。‎ 二、付款方式：‎ 本合同生效后支付合同款项的__%，计____元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的__%，计____元;质保金___元，质保期满后支付。‎ 质保期：____年。‎ 三、双方的责任义务 ‎1、发包方的责任义务 ‎①‎ 9 / 9 ‎ 为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;‎ ‎②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;2、承包方的责任义务 ‎①按发包方要求及图纸要求进行施工;②如期完成施工任务;‎ ‎③接受发包方的技术指导和质量标准要求;④负责发包方提供料物及设备的保护;‎ ‎⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏;⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;‎ 四、其他 ‎1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。‎ ‎2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。‎ ‎3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。‎ 发包方：_______________承包方：_______________‎ 委托代理人：___________委托代理人：_______________‎ 日期：______年___月___日______年___月___日 9 / 9 ‎