简单工程承包合同格式

简单工程承包合同格式

－ 1 － 简单工程承包合同格式 工程承包业与建筑业的发展情况呈正相关关系。那么签订 简单工程承包合同需要注意什么呢 ?以下是范文网我整理的简单 工程承包合同，欢迎参考阅读。 简单工程承包合同范文一 发包人： ( 简称甲方 ) 承包人： ( 简称乙方 ) 依照 《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》 及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原 则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称： ; 2、工程地点： ; 3、工程范围： 4、承包方式： 。 二、合同工期 1、开工日期：年月日， 竣工日期年月日， 合同工期总天数 天 ( 以实际进场施工之日算起 ); 三、质量标准 工程质量标准：合格、按照《 xxxx 施工质量验收规范》验 － 2 － 收。 四、合同价款 总计合同金额 ( 大写 )( 人民币 ) ，小写￥。五，付款方式 付款方式：本工程进场完成 %工作后 10 天内，发包人向承 包人支付 %工程费用 ; 本工程进场完成 %工作后 15 天内， 发包人向 承包人支付 %工程费用 ; 本工程竣工验收后 20 天付清余下的工程 费用 ( 除工程保修押金 ) 。工程价款通过银行转 ( 汇 ) 入对方帐户 ( 以本合同注明帐号为准 ) 。所有款项支付须先开发票后支付。 六、施工准备 1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化， 完成后由发包人提交给设计院， 承包人协同参与技术交底以便图 纸通过。 2、发包人应在施工前做好三通一平工作， 提供基准测量点 和水、电接入点 ; 七、安全责任 1、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工安全设施。 2、乙方应指派专人负责安全， 施工现场应有安全标示和安 全设施。 3、乙方在施工过程中出现责任事故， 乙方负全部责任， 甲 方概不负法律和经济责任。 － 3 － 八、工程竣工验收及保修 1、承包人在工程竣工前三日内， 应将验收日期以书面形式 通知发包人届时验收， 如发包人不能按期参加验收， 须提前通知 承包人， 并与承包人另行商定验收日期， 但发包人必须承认承包 人的竣工时间 ; 发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损 失均由发包人承担 ; 2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议， 但到期又不 按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格 ; 3、竣工工程经验收合格之日， 办理工程移交， 从验收之日 起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失， 应由发包人承担 ; 4、工程已基本竣工， 如遇某种材料或设备双方均无法解决， 致使该项工程不能全部按期竣工， 可作减项竣工， 并对已完成工 程进行竣工验收和办理移交手续 ; 5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免 费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。 6、承包人应按国家技术规范、 标准、 规程和发包人的技术 要求进行工程施工， 按本合同规定的时间提交质量合格的工程产 品，并对其负责。由于承包人施工质量不合格， 承包人应负责无 偿给予修缮，使其达到质量合格。若承包人无力补充完善， 需委 － 4 － 托其他单位时，承包人应承担全部工程费用。 九、现场代表 发包人现场代表 _____，承包人现场代表 __，双方代表的权 利义务按本合同约定， 解决工程中所遇问题的协商、 及决策意见 的签证、处理 ; 如一方换人时应提前三天书面通知对方。 十、违约责任 因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时，承包 人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外， 应根据实 际损失向发包人支付赔偿金。 一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金 万元。本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致， 签订补充 协议，补充协议与本合同具有同等效力。 本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决， 协商不成的按下列第种方式解决： ( 一) 提交仲裁委员会仲裁 ; ( 二) 依法向人民法院起诉。 本合同以双方签字盖章后生效，一式贰份，发包人与承包 人各执壹份。合同订立时间： ___年___月___日 合同订立地点： ____________________ 本合同共 _页 － 5 － 发包人： ( 盖章 ) 法定代表人 / 委托代理人： ( 签字 ) 承包人： ( 签字 ) 联系方式： 开户银行： 银行账号： 简单工程承包合同范文二 发包人： ( 简称甲方 ) 承包人： ( 简称乙方 ) 依照 《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》 及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原 则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： ; 3、工程范围：二楼房顶钢架。 4、承包方式：包工包料。 5、承包面积为㎡，每平方价格为元。 二、合同价款 总计合同金额 ( 大写 )( 人民币 ) ，小写￥。 三、付款方式 － 6 － 付款方式：工程完工后经甲方验收合格后一周内付清全部 工程款。 本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充 协议， 补充协议与本合同具有同等效力。 本合同以双方签字盖章 后生效，一式贰份，发包人与承包人各执壹份。 甲方： 乙方： 年月日 简单工程承包合同范文三 一、发包方： ( 以下简称甲方 ) 承包方： ( 以下简称乙方 ) 二、承包范围： 1、项目工程名称 xxxxxxx 。合同价捌万捌仟捌佰捌拾捌圆。 开工日期： 20xx 年 2 月 8 日。竣工日期： 20xx 年 2 月 8 日工程 质量等级合格。 2、范围： 三、工程款 ( 进度款 ) 拨付 四、承包人乙方的责任： 乙方必须对工程质量、安全、工期全面负责。并接受甲方 的监督指导。 － 7 － 发生安全工伤事故的一切费用由乙方负担。 由于质量返工， 工期延误罚款， 均由乙方负责。 甲方的直接原因造成的责任除外。 五、甲方的责任： 1、负责对工程质量、安全、技术、工期的检查、监督、指 导。 2、负责项目工程的签证、协调工程决算问题。 六、本合同自甲乙双方签字之日生效。本合同一式二份， 甲方一份，乙方一份。 发包人 ( 甲方 ) ： 承包人 ( 乙方 ) ： 年月日